+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 654Санкт-Петербург и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Взыскании неустойки за пределами срока действия договора

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Между заказчиком и подрядчиком заключён мунипальный контракт. Заказчик обратился в суд с заявлением о взыскании пеней после Правомерны ли требования заказчика, если контрактом предусмотрено что обязательства прекращены?? Также см. Кроме того, Вы сами указываете, что в муниципальном контракте предусмотрено, что обязательства сторон прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, штрафов и пеней.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Стороны расторгли договор.

Когда требовать неустойку, если договор расторгли или истек срок его действия

Карточка дела. При наличии в договоре условия о начислении неустойки проценты по ст. Права выбора между двумя этими санкциями у кредитора нет. А значит, и после расторжения договора можно требовать только договорную неустойку, но не проценты по ст.

В конце г. Субподрядчик взыскал с генподрядчика почти 2 млн руб. При этом генподрядчик направил уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Позже субподрядчик далее — истец подал еще один иск — о взыскании договорной неустойки за период с Ответчик возражал.

Он ссылался на то, что согласно п. Из этого ответчик сделал вывод, что не обязан при нарушении обязательств оплачивать помимо предусмотренной договором неустойки, в том числе после расторжения договора, еще и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Суды трех инстанций удовлетворили исковые требования о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами. Они указали, что ответчик неправильно толкует п. В нем говорится о прекращении обязательств при окончании срока действия договора. А в этом деле речь шла о прекращении обязательств из-за расторжения договора.

Но данные разъяснения не распространяются на правоотношения, которые возникают при расторжении договора в одностороннем порядке, и не исключают возможность кредитора взыскать с должника проценты за пользование чужими денежными средствами после расторжения последним договора в одностороннем порядке. В ней указано, что когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, проценты за пользование чужими денежными средствами не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором п.

Таким образом, редакция ст. Такое ограничение появилось в связи с введением в действие п. В этом случае взыскать можно неустойку, установленную законом или соглашением сторон, а не проценты, предусмотренные ст.

Предъявляя требование о взыскании неустойки за период с Но истец ссылался на одностороннее расторжение договоров, а не на окончание срока их действия. В случае правомерного одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым или измененным п. В силу п. При этом в договоре было предусмотрено, что с даты получения подрядчиком уведомления о полном или частичном отказе от договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, договор считается соответственно измененным или расторгнутым.

Изложенные в п. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства п.

По общему правилу, если при расторжении договора основное обязательство прекращается, неустойка начисляется до момента прекращения этого обязательства п. Если же при расторжении договора основное обязательство не прекращено, то неустойка за его неисполнение ненадлежащее исполнение продолжает начисляться. В этом деле обязательство оплатить выполненные работы в момент расторжения договора прекращено не было.

ВС РФ посчитал, что поскольку стороны при заключении договоров согласовали договорную неустойку и не предусмотрели условие о взыскании помимо зачетной неустойки процентов, предусмотренных ст. Я понимаю Сайт www. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с этим. Черняховского, д.

Шестакова , ЭЖ-Юрист. Получаем санкции за нарушение договора: на какую дату отразить доход. Суть дела В конце г. Позиция судов Суды трех инстанций удовлетворили исковые требования о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Книги нашего издательства: серия Русский мир. Свежий номер. Дистанционная работа во время карантина и не только. Консультационный центр ЭЖ: консультации по вопросам бухучета и налогов.

Неустойка после истечения срока действия договора поставки

Коронавирус в России: оперативные данные на 16 июня Ситуация с распространением коронавируса в России на 15 июня Ситуация с распространением коронавируса в России на 18 июня В АБР предупредили о вынужденном переводе некоторых банковских услуг на платную форму Количество инфицированных коронавирусом за сутки в РФ опустилось ниже 8 тысяч. Главное Документы Эксперты. До принятия судом решения по делу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации далее - АПК РФ уменьшил исковые требования до руб. Решением от

Договорная неустойка может взыскиваться за пределами действия договора

Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Неустойка: Взыскание неустойки с застройщика Виды неустойки Договорная неустойка Законная неустойка Ещё Заем Взыскание неустойки после расторжения договора займа. Поставка товаров 5.

Карточка дела. При наличии в договоре условия о начислении неустойки проценты по ст. Права выбора между двумя этими санкциями у кредитора нет. А значит, и после расторжения договора можно требовать только договорную неустойку, но не проценты по ст.

Должен ли Поставщик, не исполнивший свои обязательства уплачивать ее за период после истечения срока действия договора?

Остальные расходы и доходы налогоплательщика по операциям с деривативами учитываются в определении объекта налогообложения такого налогоплательщика на общих условиях, установленных НКУ. Вексель продан в III квартале 2012 года с дисконтом 2000,00 грн (операции передачи и оплаты векселя произошли в III квартале). Таким образом, по итогам III квартала получится отрицательный финансовый результат по операциям с векселями на сумму 2000,00 грн. Такой результат не отражается в декларации по прибыли за три квартала 2012 г.

Взыскание неустойки после расторжения договора

Первая очередь работ по контракту между ФНС и ГНИВЦ предполагала также разработку требований к услугам связи ФЦОД и РЦОД ФНС, к обеспеченности услугами связи органов ЗАГС и к переносу наследуемых данных из действующих региональных систем. Объектами автоматизации федеральной государственной информационной системы ведения единого государственного реестра ЗАГС являются органы, уполномоченные на регистрацию актов гражданского состояния. Общее количество объектов автоматизации составляет 6,4 тыс. Общее количество сотрудников органов ЗАГС, осуществляющих деятельность с использованием системы, составит около 16 тысяч. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") пояснила, что такой реестр будет содержать:Согласно законопроекту, электронные документы ЗАГС будут равнозначны составленным на бумаге.

Если договор не содержит условия о поставке товаров к строго определенному срокуто поставщикдопустивший недопоставку в отдельном периодебудет обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде ( периодах). Тем самым недопоставленное количество товара нужно будет прибавить к поставке следующего периода в пределах действия договора поставки ( принцип суммированного обязательства). Если в договоре совсем не установлен срок его действиято он признается действующим до моментакогда стороны исполнят все свои обязательства ( абз.

Правомерно ли взыскание пени после истечения срока контракта?

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 2796; Нарушение авторских прав. Нам важно ваше мнение. Был ли полезен опубликованный материал. Особенности продажи продовольственных товаровII. Особенности Российского рынка олигополииIII. Особенности грамматического строя немецкого языкаPGP. SWOT-анализ, его сущность и роль в деятельности фирмыT Особенности программного и микропрограммного управленияV 1: Индивидуально-психологические особенности личностиV2: Сущность процесса обучения. Общие формы организации учебной деятельностиVII.

Деление этого имущества на паи, предусмотренное п. В подтверждение этого сошлемся на п. Подобная норма содержится в п. Вместе с тем имущество, находящееся в собственности кооператива (за исключением имущества, составляющего неделимые фонды) делится в денежном выражении на паевые взносы его членов в соответствии с уставом кооператива (п. Поэтому пай члена кооператива - это не доля в имуществе кооператива и не его часть, а лишь право требования, которое можно реализовать при наличии установленных для этого условий. Утверждая устав, члены кооператива должны сами определить способ деления его имущества на паи участников - по трудовому участию, поровну, в сочетании этих принципов и т. В этом случае члены (участники, работники) реорганизуемой сельскохозяйственной организации самостоятельно принимают решение о вступление в кооператив либо в иные предусмотренные гражданским законодательством сельскохозяйственные организации или образуют крестьянские (фермерские) хозяйства.

Вопросы исчисления срока для взыскания неустойки (пени) по договорам поставки.  В связи с этим возник вопрос о пределах начисления неустойки (пени) по данному договору. Должен ли Поставщик, не исполнивший свои обязательства уплачивать ее за период после истечения срока действия договора?  Неустойка начисляется только до даты истечения срока действия договора поставки, после этой даты подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами. Указанная позиция основана на спорной, по моему мнению, трактовке ч. 1 ст. ГК РФ, которая устанавливает обязанность Поставщика восполнить недопоставленное количество товара только в пределах срока действия договора.

Конечно же, хотелось бы ее обойти как-то мягко, но с достоинством. Вероятно, у меня не так много опыта общения с мужчинами и знания мужской психологии, чтобы понять причины (почему так при любимой жене и как правильно поступить). И мне действительно помогло это, особенно мужская точка зрения - я поняла свою ошибку. Про поболтать - ну я не не монологи пишу вообще-то ;) Мне отвечают, я отвечаю .

Уведомляет о данном решении педагогического работника, направившего обращение. Направляет в адрес педагогического работника ответ о ходе предоставления государственной услуги в письменной форме или в форме электронного документа, а также в устной форме на приеме.

Общественные объединения: организацииучреждениядвиженияфондыорганы общественной самодеятельностисоюзы общественных объединений2. Товарищества собственников жильяВ отличие от коммерческих организаций, перечень некоммерческих организаций является открытым, т.

Незнакомый пьяный парень делает любовные признания во сне. Наяву возможно предательство близкого человека. Видели, как приставал незнакомый парень, который оказался неприятен. Сонник предупреждает: назойливый кавалер также принесет массу проблем.

В Нижневартовске участились случаи жалоб на некорректную работу коллекторов. По данным УМВД России по городу Нижневартовску, в прошлом году зарегистрирован рост числа обращений жителей в 1,5 раза, половина из них - на действия микрофинансовых организаций. Эту проблему обсудили в ходе заседания Комиссии по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске. По итогам заседания было принято решение усилить контроль за деятельностью коллекторских организаций и продолжить работу по информированию жителей города об их правах и обязанностях.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Розина

    Браво, отличная фраза и своевременно

  2. exbesaso

    Поздравляю, какое отличное сообщение.

  3. modefrest

    Не нравится - не читай!

  4. Фаина

    мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны =)

  5. stilinprocom1976

    Поздравляю, отличный ответ.